다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시철도토목부-29807 결재일자 2022. 11. 21. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 행정2부시장 제262호 시 민 궤도과장 도시철도토목부장 도시철도국장 도시기반시설본부장 행정2부시장 허동 류용열 하종현 김성보 11/21 한제현 협 조 총무부장 신현준 도시철도건축부장 임우진 도시철도설비부장 代전계목 송무2팀장 김신우 주무관 조태현 『서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』 공사대금 청구 소송 결과(1심) 및 조치계획 보고 2022. 11. 서울특별시 도시기반시설본부 【도시철도토목부】 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) □ ■ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 □ ■ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? □ ■ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) □ ■ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? □ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? □ ■ 주거/생계/의료/교육/기타 ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) □ ■ 단순지원/ 사다리지원 ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? □ ■ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? □ ■ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) □ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? □ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? □ ■ 『서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』 공사대금 청구 소송 결과(1심) 및 조치계획 보고 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사와 관련, 총괄계약 36개월 공기연장에 따른 간접비, 공사중 발생한 추가공사비 및 감액된 공사대금 지급 요구에 따른 공사대금 청구 소송 결과(1심)에 대하여 조치계획을 보고드림. 1 소송 개요 ○ 사 건: 서울중앙지방법원 2019가합585747(공사대금 청구의 소) ○ 원 고: 삼성물산(주) 외 1명(소송대리인 : 법무법인(유한) 태평양) ○ 피 고: 서울특별시(소송대리인 : 법무법인(유한) 지평) ○ 소송물가액: ※ 항소의견 등 제출: ‘22. 11. 22(화)까지 <사건 개요> ？『서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』총괄계약 36개월(당초 '19.12.31.~ '15.12.29. 변경 '19.12.31.~'18.12.31.) 공기연장에 따른 간접비, 공사중 발생한 추가공사비와 감액된 공사비에 대하여 원고측 귀책사유가 없다며 공사대금 지급 요청 분야별 소송금액 현황 ○ 간접비 청구금액: 연번 소송 청구항목 소송 청구액 비 고 1 <주위적 청구> 총괄계약 공기연장(1,098일)에 따른 간접비 불 인 정 1-1 <예비적 청구> 8·9차수계약의 연장기간(558일)에 따른 간접비 불 인 정 ○ 추가공사비 청구금액: 연번 소송 청구항목 소송 청구액 비 고 1 지장물 이설비 추가비용 2 출퇴근시간 공사중지에 따른 손실비용 3 건축 안내사인 사양 변경 4 폭염으로 인한 작업중지 비용 5 선로감시원 투입비용 6 공동발생으로 인한 쉴드터널 수직그라우팅 및 추가 계측 합 계 ○ 부당하게 감액된 공사대금 청구금액: 연번 소송 청구항목 소송 청구액 비 고 1 폐기물 처리 용역비용 상당액 감액 2 공동발생 원인조사 비용 상당액 감액 3 피난연락갱(횡갱) 관련 비용 감액 합 계 2 추진 경위 ○ '19. 11. 19.: 소장접수 ○ '20. 05. 14.: 1차 변론기일 ○ '22. 09. 08.: 청구취지 및 청구원인 변경신청 ※ 변경내용: 감정서에서 도출 된 금액으로 청구금액 변경 ○ '22. 09. 29.: 4차 변론기일 ○ '22. 11. 10.: 1심 판결선고(청구 일부인용, 서울시 96.4% 승소) 3 판결 결과 【판결 주문】 ○ 폐기물처리 용역비용 등에 상당액 공사대금 지급 청구부분을 각하한다. ○ 서울시는 원고측 을 지급한다. ○ 공사기간 연장에 따른 추가 간접비 청구 부분을 모두 기각하고, 나머지 청구도 기각한다. ○ 소송비용 중 24/25는 원고들이 부담하고, 나머지는 피고가 부담한다. 【판결 내용】 □ 공사기간 연장에 따른 추가간접비 청구: □ 공사 중 발생한 추가공사비 청구: ① 지장물 이설비 추가비용: → ② 출퇴근시간 공사중지에 따른 손실비용: → ③ 건축 안내사인 사양 변경에 따른 비용: → ④ 폭염에 따른 작업중지 비용: → ⑤ 선로감시원 투입 비용: → ⑥ 공동발생에 따른 쉴드터널 수직그라우팅 및 추가 계측 비용: 불인정 → □ 부당하게 감액된 공사대금: ① 동공발생 원인조사 비용: → ② 폐기물 처리 용역비용: → ③ 피난연락갱(횡갱) 관련 비용: → 【판결 결과】 4 판결금 지급 계획 ○ 1심 판결에 따른 판결금 가지급금은 예비비 사용하여 최대한 신속히 지급 - 지급예정일: '22. 11. 24.(목) - (산정기준일: '22. 11. 24., 단위: 원) 구 분 1심 원 금 이 자(6%) (`19.8.8.~`22.11.10.) 이 자(12%) (`22.11.11.~`22.11.18.) 원 금 이 자(6%) (`19.8.29.~`22.11.10.) 이 자(12%) (`22.11.11.~`22.11.18.) 계(A) ※ 실제 지출금액은 지급일자에 따라 변경될 수 있음. 재원 부담: 본청 예비비 예산에서 지급 5 소송대리인 검토의견 6 조치 계획 ○ 1심 판결에 따른 판결금은 원고로부터 청구서를 제출받아 본청 예비비를 사용하여 최대한 신속히 지급 ○ 2심이 진행시 우리시가 승소할 수 있도록 적극 대응 7 행정 사항 ○ 예비비 사용승인 및 예산배정: 예산담당관, 도시기반시설본부 재무과 ○ 판결금 지급요청 및 지출: 도시기반시설본부 도시철도토목부, 재무과 붙 임 1) 판결문 1부. 2) 소송대리인 의견서 1부. 끝.

27249344

20221122051007

본청

도시철도토목부-29807

D0000046728828