다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한양도성도감-6251 결재일자 2020.6.16. 공개여부 부분공개(5,6) 방침번호 시 민 주무관 도성관리팀장 한양도성도감과장 문화본부장 왕승찬 정일선 안중호 06/16 유연식 협 조 설계변경 검토보고(1차 계약분) (남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사) 2019. 6. 문 화 본 부 (한양도성도감) 설계변경 검토보고(1차 계약분 - 2회) (남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사) 「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사」와 관련한 실정보고 승인에 따른 공사금액 증가 및 공기연장에 대한 설계변경 처리하고자 함 Ⅰ 사업개요 ？ 사 업 명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성 ？ 위 치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡) ？ 공사내용 · 성곽유구 보호시설 1,440㎡, 인포센터 280㎡, 관람데크 143m · 유구 보존처리, 멸실구간 흔적 형상화 74m, 토목·배수공사, 조경공사 ？ 계약개요 · 계 약 자: 원택건설㈜, 명헌건설㈜ · 계약금액: ￦2,577,100천원(총차 ￦3,528,933천원) · 공사기간(1차):’18.11.19.~’20.6.19.(총차 ’18.11.19.~’21.2.16.) Ⅱ 설계변경 및 공기연장 검토내용 ？ 관련근거 - 공사계약 일반조건 제19조(설계의 변경) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) - 공사계약 일반조건 제26조(계약기간의 연장) - 서울특별시 공사계약 특수조건 제12조(설계변경 등) ？ 그동안 실정보고 승인내용 (금액단위: 천원) 구 분 내 용 금액 비 고 1회설계변경 1 기존 가설울타리 사용료 및 철거비 정산 (RPP판넬 높이2m, 길이 488m, 12개월사용) 13,000 한양도성도감 -586(’19.1.16.) 2 공사장 출입문 설치(내역누락) (높이2~3m, 폭 8m, 양개도어) 4,764 한양도성도감 -1586(’19.2.18.) 3 가설울타리 활용 한양도성 홍보 (높이3m, 길이 130m) 32,747 한양도성도감 -2965(’19.3.22.) 4 청동기 주거지 보존(복토)을 위한 기둥간격 변경 설계비 12,969 한양도성도감 -4047(’19.4.18.) 소 계 63,100 ’19.6.13. 변경계약 금회설계변경 5 지하 매립 콘크리트 폐기물 상차비 (폐기물 상차 건설장비대금) 2,192 한양도성도감 -5665(’19.6.3.) 6 - 보호각 기초철근 누락분 반영 (철근D22, 1.588톤) 1,209 한양도성도감 -6626(’19.6.28.) 7 - 보호각 철골공사 ？ 공사전 계약심사 완료 (철골 가공조립, 철골세우기, 용접, 녹막이 페인트, 조합페인트 등) - 평판재하시험 22,625 1,121 한양도성도감 -10576(’19.10.14.) 계약심사과 -19065(’19.11.5.) 8 - 문화재보존처리(문화재수리기술지도단 의견반영 - 암석강화 및 습식세척 면적 증가) 22,652 한양도성도감 -11719(’19.11.14.) 9 보호각 철골공사 장비사용료, 쌍줄비계 (철골용접용 쌍줄비계, 보호각 지붕재설치용 고소작업장비 사용료) 49,273 한양도성도감 -4345(’20.4.16.) 10 지하 매설 소각폐기물처리 (10톤내외 소량, 신속한 처리를 위해 승인) 7,008 한양도성도감 -5117(’20.5.12.) 11 장애물 없는 생활환경 인증을 위한 공사내역 반영 (배수로 덥개, 잠두화장실 경사로난간, 위생기구, 순성로 재포장 등) 45,543 한양도성도감 -5265(’20.5.18.) 12 - 방공호 내부정리 및 석축 복구공사 현장내 석축돌 선별·운반 및 쌓기 나무 굴취 및 이식(52주) 분수대 방수 도로변 조경석 해체운반 기존 등산로 파손계단 복구 - 배수로 재질 및 잔디품종 변경(감액) 15,735 한양도성도감 -5850(’20.6.3.) 소 계(직접 공사비) 366,112 ？ 준공기한 연기(공사기간 연장) 검토 - 공사기간 연장 요청내용 구 분 변 경 전 변 경 후 비 고 공사 기간 1차 ’18.11.19.~’20. 6.19. - 총차 ’18.11.19.~’21. 2.16. ’18.11.19.~’21. 4.8. 51일 연장 (매점이전 완료일 기준) ⇒ 남산 공원매점이 이전완료한 ’20.6.8.기준으로 51일 연장 - 귀책소재: 서울시(남산 공원매점 이전 지연) - 연장사유 · 전시·관리실 건축예정지에 위치한 남산 공원매점이 이전 협상 결렬로 명도소송 등을 진행하였으며 관할법원으로부터 ’20.5.22. 명도가처분 결정되어 ’20.6.8. 철거·이전이 완료되었으므로 전시·관리실의 착공이 가능한 날을 기준으로 (총차)준공기한 연기가 타당함 - 지체상금 부과여부: 미부과 《남산 공원매점 철거 현황사진》 철거전 철거중 철거후 ？ 감리원 검토의견 - 공사내역서의 원가계산서, 도급내역서, 견적서 등의 관련서류를 검토한 결과 적합하므로 설계변경이 적정하며, - 현장내 토목공사중 지하에 매립된 소각폐기물 및 기존 폐기물 반출량을 폐기물 반출업체로부터 확인한 결과 적정함 - 남산 공원매점 이전지연으로 착공을 못하였으므로 공원매점 이전 완료일을 기준(’20.6.8.)으로 준공기한 51일 연기가 적정함 Ⅲ 처리의견 ？ 우리시의 계약심사 절차를 거치고 감리자의 검토의견과 같이 공사금액 변경사항이 적정하므로 계약금액을 변경하고자 하며, 계약심사 근거: 계약심사과-19065(2019.11.5.), 계약심사과-10544(2020.6.13.) ？ 남산 공원매점의 이전지연으로 전시관리실의 착공을 못하였으므로 공원매점의 이전·철거가 완료된 시점(’20.6.8.)을 기준으로 총차 공사기간을 51일 연장하여 변경계약을 하고자 함 ？ 계약금액 변경 및 공사기간 연장내용 요약 (계약금액 : 천원) 구 분 변 경 전 변 경 후 비 고 계약 금액 1차 2,577,100 2,905,883 증)328,783 2차 951,833 1,130,559 증)178,726 총차 3,528,933 4,036,442 증)507,509 공사 기간 1차 ’18.11.19.~’20. 6.19. - 변경없음 총차 ’18.11.19.~’21. 2.16. ’18.11.19.~’21. 4.8. 51일 연장 (매점이전 지연) ※ 야외 유적전시관의 임시개장을 위해 2차 계약공사분(토목, 조경)을 1차 계약 공사분에 포함하여 공사하기 위해 차수별 공사내용과 내역을 조정하였으며 포장공사는 ’20.7.15한 완료하고자 함 붙임 1-1. 감리자 의견제출 공문(설계변경 및 공기연장) 1부 1-2. 감리자 검토의견서(설계변경 및 공기연장) 1부 1-3. 감리자 검토의견서(폐기물 정산관련) 1부 2-1. 시공자 공문(설계변경 및 공기연장) 1부 2-2. 변경 공정표 1부. 끝.

20583687

20210928191441

본청

한양도성도감-6251

D0000040180444