문서번호	도시철도토목부-12452
결재일자	2018.10.23.
공개여부	부분공개(4)
방침번호	행정2부시장 방침 제229호

						시 민
주무관	토목3과장		도시철도토목부장		도시철도국장		도시기반시설본부장	행정2부시장
장대성	호경수		정대현		박상돈		한제현	10/23 진희선
협 조
	예산담당관					백일헌
	총무부장					정진일
	주무관					엄태용

소송 결과 및 판결금 지급 계획 보고

2018. 10.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

***************************공사대금 지급 청구소송

소송 결과 및 판결금 지급 계획 보고

***************************공사대금 지급 청구 소송의 1심 판결에 따른 소송 결과**************) 및 판결금 지급 계획에 대해 보고 드림

□ 소송개요

○ 사건번호 : 서울중앙지방법원 *************

(공사대금 지급 청구의 소)

○ 당 사 자 : 원고  ******** *******************

피고  ***** ****************

○ 원고소가 : 6,553,800,000원

○ 사건개요

- 「**************************도급자인 ****은 ’15. 4월 기업회생절차 개시 후, ’15.6월 일방적으로 도급계약을 해지

- 서울시는 ****에 대한 서울시 채권(하자보수보증금, 지체상금)을 확보하기 위해 ************************************************************************************************************************************

- 이에 대해 ’17. 12월 **************************************************함

【계약현황】

∙ 계 약 명 : *************************

∙ 준공금액 : 97,973백만원

∙ 계약업체 : ***********+*************

∙ 계약기간 : ’08. 6. 2. ~ ’14. 12. 31.(79개월)

- 9차공사 : ’14. 6. 30. ～ ’14. 12. 31.(6개월)

∙ 연대보증사

- 당 초 : *******  ⇨  변 경 : 계약보증금율 상향하여 대체( ’14.6.30)

※ 당초 연대보증사 부도에 따라 계약보증금율을 상향하여 대체(10%→20%)

∙ 계약보증사 : 건설공제조합

□ 진행경위

○ ’08. 5.30 : 도급계약 체결

○ ’08. 6.~ ’14.11 : 1차 ~ 8차 공사 시행

○ ’14. 6.30 : 9차 공사 착공

○ ’15. 1.~ : 9차 공사 지체상금 부과

- 9차공사가 준공기한(’14.12.31) 까지 미완료 되어 지체상금 부과

○ ’15. 3.27 : **** 기업회생절차 신청(서울중앙지방법원)

○ ’15. 3.28 : 9호선 2단계 개통

○ ’15. 4. 7 : **** 기업회생절차 개시 결정(서울중앙지방법원)

○ ’15. 6.15 : 도급계약 해지(****→도기본)

○ ’15.12.18 : 타절준공검사 완료

************************************************************

***********************************************************

○ ’15.12.29 : 계약보증금(1,872백만원) 청구 (도기본→건설공제조합)

○ ’17.12.29 : 소장접수

○ ’18. 2.27 : 응소방침 수립(법률지원담당관) 및 소송대리인 지정

****************************

○ ’18. 4.~’18. 8. : 총 3회 변론 진행

********

*****************************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************

********

*******************************************************************************************************************************************************

***********************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************

○ ’18.10.12 : 1심 판결 선고***************

□ 판결선고

<판결주문>

*************

*****************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************

*********************************************************

***********

**************************************************************************************

**********************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************************************

*********************

<판결요지>

***********************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************

【판결결과 요약】

(단위 : 백만원)

*****	************ *******	****** *******	**** **** *********	****
*****	*	***	*****	**************************************************
*******	*****	*****	*****	**********************************************************************
***** ******* ******	*****	*	*****	******************************************************************** *********************************************************************
****	*****	**	*****	************************************************************
*****	*****	*****	*	******************************************
*	*****	*****	*****

************************************

*******************************************************************************************************

□ 판결금 지급계획

○ 1심 판결에 따른 판결금은 잔여 예치금 및 예비비를 사용하여 최대한 신속히 지급

- 지급일시 : 2018.10.26.(금)

- 지급금액 : **************

********************************************

********************************

*******************************************

*************************************************************

***	*****	*******				****
		******************** ******	****************** ******	******************** *******	*******
****	*************	***********		*********	***********	*************
	*************		***********	**********	***********	*************
******	***********		**********	*******	**********	***********
*	*************				***********	*************

□ 향후계획

○ 1심 판결에 따른 판결금은 잔여 예치금 및 예비비를 사용하여 최대한 신속히 지급

○ 법률지원담당관과 협의하여 항소 여부 검토

붙 임  : 판결문 1부.  끝.